[PDF] Contrat coordination V10 - CRTI-B

Pourquoi le coordonnateur - pilote doit-il informer le maître de l'Ou-VRAGE ?

• Si, au cours du projet, des modifications importantes seraient demandées par le maître de l'ou-vrage, le coordonnateur - pilote l'informera par écrit de l'incidence de ces modifications sur le coûtainsi que sur les délais de l'opération.

Quel est le rôle d'un coordonnateur pilote ?

• Après la réception des travaux, le coordonnateur - pilote se chargera de récolter les factures défini-tives des entreprises en vue de la clôture de leur compte, les transmettra aux architectes et bu-reaux d'études concernés aux fin de contrôle et les soumettra au maître de l'ouvrage pour liquida-tion.

Quel est le rôle d'un pilote de chantier ?

• Il tiendra à jour le dossier desplans et autres pièces nécessaires à la réalisation des travaux et se chargera de la distribution detous les documents, en fera le répertoire et fixera les dates de transmission. Le coordonnateur - pilote organisera les réunions de coordination de chantier qu'il présidera.

Pourquoi le coordonnateur - pilote peut-il demander la révision de son contrat ?

• De même, le coordonnateur - pilote pourra demander la révision de son contrat, si l'exécution duprojet est interrompu pendant plus de 6 mois ou si d'une façon générale, son exécution est retardéepour des raisons qui ne sont pas le fait du coordonnateur - pilote.