[PDF] MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

View - Download MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Previous PDF

Next PDF

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(C.C.P.)

COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART

MAIRIE DE QUINCY-SOUS-SENART

5, rue Combs-La-Ville

91 480 Quincy-Sous-sénart

Etabli en application du Code des marchés publics

Décret N° 2006-975 du 1er août 2006,

modifié par Décrets n° 2008-1355 et 2008-1356 du 19 décembre 2008.

MAPA 02-2016

La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application des articles 28 et 74 du Code des marchés publics

Espace 2000 Page 2/22

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

SOMMAIRE

CHAPITRE I. Généralités ................................................................................................................ 4

1. Objet du marché Dispositions générales - Intervenants ................................................. 4

1.1 Objet du marché .................................................................................................................... 4

1.2 Titulaire du marché ................................................................................................................ 4

1.3 Sous-traitance ....................................................................................................................... 4

1.4 Catégorie d'ouvrage et nature des travaux ........................................................................... 4

1.5 Contenu des éléments de la mission .................................................................................... 4

1.6 Conduite d'opération ............................................................................................................. 4

1.7 Contrôle technique ................................................................................................................ 5

1.8 Mode de dévolution des travaux ........................................................................................... 5

1.9 Ordonnancement, pilotage, coordination .............................................................................. 5

1.10 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ............ 5

2. Pièces constitutives du marché ............................................................................................ 5

3. TVA ........................................................................................................................................... 5

CHAPITRE II. PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES ................................................................... 6

1. Forfait de rémunération .......................................................................................................... 6

1.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération ................................................................... 6

1.2 Dispositions diverses ............................................................................................................. 6

2. Prix ........................................................................................................................................... 6

2.1 Forme du prix ........................................................................................................................ 6

2.2 Mois d'établissement du prix du marché ............................................................................... 6

2.3 Choix de l'index de référence ................................................................................................ 6

2.4 Modalités de révision des prix ............................................................................................... 6

3. Règlement des comptes du titulaire ..................................................................................... 7

3.1 Avance ................................................................................................................................... 7

3.2 Acomptes périodiques ........................................................................................................... 7

3.3 Solde ..................................................................................................................................... 9

3.4 Délai global de paiement ..................................................................................................... 10

3.5 Intérêts moratoires .............................................................................................................. 10

3.6 Règlement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement ......................... 10

CHAPITRE III. DELAIS, PENALITES POUR RETARD ................................................................... 11

1. Délais - Pénalités phase "études" ....................................................................................... 11

1.1 Adaptation et établissement des documents d'étude .......................................................... 11

1.2 Réception des documents d'études .................................................................................... 11

2. Phase Travaux ....................................................................................................................... 12

2.1 Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs ................................... 12

2.2 Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur .................................................. 12

2.3 Instruction des mémoires de réclamation ........................................................................... 13

CHAPITRE IV. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE JUSQU'A LA

PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX ..................................................................................... 14

1. Coût prévisionnel des travaux ............................................................................................. 14

2. Conditions économiques d'établissement ......................................................................... 14

3. Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux ................................................................ 14

4. Seuil de tolérance ................................................................................................................. 14

5. Coût de référence des travaux ............................................................................................ 14

CHAPITRE V. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE APRES PASSATION

DES MARCHES DE TRAVAUX ........................................................................................................... 15

1. Coût de réalisation des travaux ........................................................................................... 15

2. Conditions économiques d'établissement ......................................................................... 15

3. Tolérance sur le coût de réalisation des travaux .............................................................. 15

4. Seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux................................................. 15

5. Comparaison entre réalité et tolérance .............................................................................. 15

6. Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance .......................................................... 15

7. Mesures conservatoires ....................................................................................................... 15

8. Ordres de service .................................................................................................................. 15

9. Protection de la main d'oeuvre et conditions de travail ................................................... 16

10. Suivi de l'exécution des travaux.......................................................................................... 16

11. Utilisation des résultats ....................................................................................................... 16

12. Arrêt de l'exécution des prestations ................................................................................... 16

13. Achèvement de la mission ................................................................................................... 16

CHAPITRE VI. RESILIATION DU MARCHE-CLAUSES DIVERSES .............................................. 17

Espace 2000 Page 3/22

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

1. Résiliation du marché ........................................................................................................... 17

1.1 Résiliation du fait du maître de l'ouvrage ............................................................................ 17

1.2 Résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre ou cas particuliers .............................. 17

2. Clauses diverses ................................................................................................................... 17

2.1 Conduite des prestations dans un groupement .................................................................. 17

2.2 Saisie-arrêt .......................................................................................................................... 17

2.3 Assurances .......................................................................................................................... 17

3. Sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers .......................................................... 17

3.1 Principes généraux .............................................................................................................. 17

3.2 Autorité du coordonnateur S.P.S......................................................................................... 18

3.3 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S. .......................................................................... 18

CHAPITRE VII. .................. 19

1. Esquisse (ESQ) ..................................................................................................................... 19

2. .................................................... 19

3. Etudes de projet (PRO) ......................................................................................................... 19

4. Assistance aux marchés de travaux (AMT) ........................................................................ 20

4.1 Dossier de consultation des entreprises (DCE) .................................................................. 20

4.2 Assistance aux contrats de travaux (ACT) .......................................................................... 20

5. .................................................................................................... 20

5bis Visa ......................................................................................................................................... 21

6. ........................................................................ 21

7. Ordonnancement Pilotage - Coordination (OPC) ........................................................... 21

8. Assistance aux opérations de réception (AOR) ................................................................ 21

9. Eléments de mission complémentaires non compris:...................................................... 22

Espace 2000 Page 4/22

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

CHAPITRE I. GENERALITES

1. OBJET DU MARCHE DISPOSITIONS GENERALES - INTERVENANTS

1.1 Objet du marché

pour la réalisation des prestations suivantes :

Sous-Sénart

1.2 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCP sous le nom "le maître

1.3 Sous-traitance

-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de

l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions

de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies aux articles 112 et suivants du Code

des marchés publics et 3.6 du CCAG-PI.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du

projet d'acte spécial ou de l'avenant :

Un formulaire DC2 ;

OTI2, datant de moins de 6 mois et

lK-bis datant de moins de 3 mois ;

1.4 Catégorie d'ouvrage et nature des travaux

L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages de bâtiment.

1.5 Contenu des éléments de la mission

Type de la mission

Le présent marché est soumis à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage

1270 du 29 novembre 1993 portant application du 1 de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985

mod

à l'arrêté du 21 décembre 1993 sur les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de

ics à des prestataires de droit privé.

éléments suivants :

Phase N° 1 : Esquisse - ESQ

Phase n° 2 : Avant-projet AVP (APS + APD) + permis de construire

Phase N° 3 : Etudes de projet - PRO

Phase N° 4 : Assistance pour la passation des marchés de travaux (AMT = DCE + ACT) Phase N° 5 : Examen de conformité-visa - VISA Phase N° 6 : Direction de l'exécution du contrat de travaux - DET Phase N° 7 : Assistance lors des opérations de réception AOR

Contenu des éléments de la mission

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l'annexe III de l'arrêté du 21

Décembre 1993.

1.6 Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par le maître de l'ouvrage.

Espace 2000 Page 5/22

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

1.7 Contrôle technique

Pour l'exécution du présent marché, le maître de l'ouvrage sera assisté d'un contrôleur technique

agréé.

Le maître d' doit tenir compte à ses frais de l'ensemble des observations du contrôleur

technique, que le maître d'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d'obtenir un accord sans

réserve tant au stade des études que de la réalisation de l'ouvrage.

1.8 Mode de dévolution des travaux

Le mode de dévolution des travaux est laissé a obligations légales.

1.9 Ordonnancement, pilotage, coordination

La réalisation des prestations décrites dans l'élément de mission OPC est confiée au maître d'.

1.10 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles ; Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) ; Le programme général architectural et technique ; Le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois mo études) tel que défini à l'acte d'engagement : o annexe n°2 : travaux de bâtiment

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations

intellectuelles (CCAG-en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois mo) ;

Le décret N° 93-1268 du 29 Novembre 1993 ;

L'arrêté du 21 Décembre 1993 ;

Le code des marchés publics.

3. TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors

TVA.

Espace 2000 Page 6/22

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

CHAPITRE II. PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

1. FORFAIT DE REMUNERATION

1.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé à l'acte d'engagement par le

1.2 Dispositions diverses

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même

mission. de l'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo des

études figurant à l'acte d'engagement.

L'avenant permettant de fixer le coût prévisionnel de l'ouvrage fixe le forfait définitif de rémunération.

2. PRIX

2.1 Forme du prix

Le prix est révisable suivant les modalités fixées à l'article 2.4 ci-après.

2.2 Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo

Etudes) fixé dans l'acte d'engagement.

2.3 Choix de l'index de référence

L'index de référence ING choisi en fonction de sa structure pour représenter l'évolution du prix des

2010) publié au

Bulletin Officiel du ministère en charge de l'Equipement et au Moniteur des travaux publics.

2.4 Modalités de révision des prix

La révision prévue par l'article 5.1 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d'un

coefficient C(n) de révision donné par la formule :

C(n) = 0,15 + 0,85 x ING(n)/ING(o)

dans laquelle: INGo est l'index Ingénierie du mois mo (mois d'établissement du prix) INGn est l'index Ingénierie du mois m : ce mois m est déterminé comme suit : Pour les éléments d'étude APS-APD (Bâtiment), AVP (Infrastructures), PRO et ACT a) Si la durée d'exécution de l'élément est inférieure ou égale à un mois : - Index du mois au cours duquel l'élément est remis au maître de l'ouvrage; b) Si la durée d'exécution de l'élément est supérieure à un mois :

- Moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s'est effectué l'exécution

de la prestation.

Pour l'élément VISA

- Index du mois au cours duquel chacun des documents prévus à l'art. III.1.2 ci-après est remis au

maître d'ouvrage.

Pour l'élément DET

- Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément au

VII-6 ci-après.

Pour l'élément AOR

- Pour chacune des quatre parties de l'élément définies à l'art VII-8. du présent CCP, il convient de

prendre en compte l'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maître

d'ouvrage et l'index du dernier mois du délai de garantie de parfait achèvement pour la partie 4 du VII-

8

Coefficients de révision

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du mandatement, le maître de l'ouvrage

procède au règlement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision.

Le maître de l'ouvrage procède à la révision définitive :

Espace 2000 Page 7/22

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

-Dès que les index correspondants sont publiés;

-En fin de marché ou en fin de chaque année si l'exécution du marché s'échelonne sur plusieurs

années. Les coefficients d'actualisation et de révision sont arrondis au millième supérieur.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement, la

valeur finale de l'index est appréciée au plus tard à la date contractuelle de réalisation des prestations

où à leur date de réalisation, si celle-ci est antérieure.

3. REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

3.1 Avance

Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance forfaitaire

prévue dans les cas et selon les modalités stipulées ci-après, sera effectué si le montant du marché

est supérieur à 50

Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte

commencement de l'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de

notification du marché.

L'avance forfaitaire ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande

prévue à l'article 105 du Code des marchés publics. Cette garantie à première demande pourra être

remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Le montant de l'avance est déterminé par application de l'article 87 du Code des marchés publics.

Cette avance est égale à 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché, si le délai

d'exécution du marché n'excède pas 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l'avance

forfaitaire est égale à 5% d'une somme égale à 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée

du marché exprimée en mois.

Ce remboursement doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80 % du montant initial (hors TVA)

du marché. Son montant ne sera ni révisé ni actualisé.

Avance aux sous-traitants

Une avance forfaitaire peut être versée, sur leur demande aux sous-traitants lorsque le montant de

leurs prestations est au moins égal au seuil fixé par le Code des Marchés Publics pour le versement

Le versement de cette avance, dont le montant est égal à 5 % du montant des prestations sous- quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38

[PDF] Allianz Intergénérations

[PDF] FORMATIONS DU DIRIGEANT ET DES SALARIÉS D ENTREPRISES TIC 2014

[PDF] Guide d utilisation de l identité visuelle et de la charte graphique.

[PDF] MAN TeleMatics START. Devenez le coach de votre rentabilité. Support TeleMatics % 06 % 65 % 16 % 48. ServiceCare % 16 % 88 SYSTEM % 25 % 29

[PDF] Benchmark des Meilleures Pratiques : de la Communauté des utilisateurs de solutions CRM, XRM 1

[PDF] CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MAURICE-BARBEAU ANNÉE SCOLAIRE :

[PDF] Gouvernement du Canada Licence de Copie. AGENCY («Access Copyright») ainsi que la SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS

[PDF] ACCORD NATIONAL DU 3 JANVIER 2002 SUR LE TRAVAIL DE NUIT

[PDF] Création d'un blog d'entreprise avec WordPress

[PDF] CQP Plasturgie Technicien de production. Référentiels d activités et de compétences Référentiel de certification

[PDF] Charte graphique. Bourgogne Tourisme 2009

[PDF] Guide des normes. graphiques

[PDF] BP JEPS spécialité Activités Equestres mention Equitation

[PDF] La stratégie d action

[PDF] Favoriser l'autonomie des élèves de lycée à la maison grâce à l'ent